关于签订挂靠协议
- 法律法规
- 2024-10-24 13:00:10
公司挂靠协议书
一、公司挂靠协议书公司挂靠协议书篇1
甲方(管理方):
法定代
乙方(挂靠方):
法定代表人:
以合作互盈为目的,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,靠在甲方公司下的有关
一、甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行广告甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。
二、乙方向甲方提供公司
三、甲方向乙方提供广告公司资质以及公司的有关手续资料。
四、乙方承揽广告业务,根据乙方需要,甲方需议,甲方同时协助乙方办理收付款业务;甲方应开据税务发票,收据;己方根据税务发票的税率以现金的方式补偿给甲方。
五、挂靠期间因乙方以甲方的名义承揽的广告业务项目,乙方必须遵照甲方营业执照的经营范围开展限,甲方有权利对乙方进行监督和指导公司挂靠协。(学生打架调解协议书)
六、乙方提供一个银行收付款的账号,甲方提供证明,便于乙方往来业务的核算。
七、双方拟定适用期乙方一次付给甲方_____元。适用期过后,顺利,双方合作互赢,可签订挂靠协议,甲方可选择以租金的方式续约,或者是以营业额比例的方式提取挂靠。
八、乙方利用甲方资质进行广告运营所产生的法律责任,由乙方独立负
九、挂靠期间暂定为_________年,即_________年_________月_________年_________月_________日止。
十、如甲方不同意另增加银行账户,挂靠期间如甲方按广告收益收方帐户,待扣除管理费和税费其余款项______内必须转给乙方指定账户
十一、本协议双方签名盖章后生效。协议签订之前甲方所有债权债务与乙方无关公司挂靠协议书合同范本。挂靠期满,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。
十二、本协议一式两份,双方各
十三、本协议未尽事宜双方另行协商解决。
甲方(签字盖章):_________乙方(签字盖章):_______
_________日_________年____月___
公司挂靠协议书篇2
甲方:
乙方:
甲愿签订本协议。协议条款如下:
一.协议内容
甲方授权乙方在授权范围内共同对所签署业务合同负责。
二.双方权
1.甲方在合法经营范围内为乙方提供开展业务用所需资质文件及相关证明材料。
2.乙方签订业务合同前须由甲方予以审核确认,合同签定
3.甲方对乙方所签定业务合同进行全面管理、协调、执行。乙方足甲方生产进度所需费为参照)前提下三日完毕后,乙方提出结算条件给以余款支付。
4.①乙方签订业务合同前,方,甲方审核该业务合同同意后才能予以签定及盖章认可,并按合同约定执行。如乙方在未经甲方审核同间签定任的一切损失责任由乙方独自承担。
②乙方所何交易款项必须打入甲方指
③乙方须按甲方相关要求进行施工管理,如因乙方责任造成相关损失由乙方负责。
保证所生产产品质量,如因甲方原因造成相关质量问题,由甲方承担责任。
三.合同解除及争议解决
1.双方任何一方不得单方方提出解除协议,必须将双方协议期间所签合同执行或清算完毕,并结清双方往来款项,书面签署协议中止文件。
2.如有争议,双方协商解决,协商不成由兖州市人民依法判决。
四.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,签定之时立即生效。
甲方:乙方:
时间:年月日
时间:年月日
公司挂靠协议书篇3
甲方:(公司)
乙方:性别:身份证号:因个人原因乙方申请挂靠甲方公司为其缴交社保,就缴交社保相关事务,甲乙双方本着
自愿原则,经协商一致就此社保代理达成如下协议:
一、甲方责任
1、甲方为乙方提供()有偿()无偿代缴交买社保的服务。
2、甲方尽可能协助乙方做好社会保险代理工作,并尽可能为乙方提供方便。
二、乙方责任
1、按甲方的要求,及时提供与委托代理相关材料(3张2寸彩照、身份证、毕业证、职称证原件)。
2、本协议至少签订年,乙方自协议签订之日起,根据委托甲方代理内容,社保费交纳方式为现金交付或汇款的,乙方必须一次付半年(以上)社保费:元整(半年为一个缴费周期),到期前一个月到甲方续缴,不按时续缴的,甲方将停止一切代理服务,其造成的后果,均由乙方自行承担。
3、乙方终止社保代理需提前一个月通知甲方,否则乙方承担因此给甲方造成的损失。
四、合作期限
本协议期限从年月日至年月日止。
五、其他事宜
协议中如有未尽事宜,须经双方协商修订,签订补充条款,甲、乙双方履行签订手续。
本协议期满前1个月,如乙方愿意继续挂靠,应重新签订新的协议;如未签订新的协议,乙方仍然交纳社保费,视为原协议自动顺延。本协议有效期满后,甲方可随时终止此协议,给乙方造成损失,由乙方自行承担。
六、特殊条款
1、履约期间,若乙方有建造师证或者工程师证可为甲方所使用的,甲方可为乙方代缴社保(包含企业应缴部分费用),但证书原件必须交由甲方代为保管。
2、履约期间,乙方报考建造师证或者工程师证的或者甲方为乙方申报评审任何证书,甲方可为乙方报销因报考、申报评审证书产生的费用,若乙方拿到报考、申报评审证书的,必须为甲方使用年。年以后乙方方可在其他公司挂靠在甲方帮助下取得证书。
3、乙方证书为甲方使用使用期间,如遇甲方办理资质升级或招投标,需乙方提供身份证、毕业证、执业章等相关证件原件时,乙方应积极配合甲方办理原件核对;证书年检、工地检查等需要乙方到位,甲方应提前五天通知乙方,乙方必须支持配合,由乙方在规定时间内到位,由此引发的合理费用(含来回路费、生活住宿费)由甲方负责全额报销,并给予乙方每天补贴元;如按国家政策有关规定乙方需继续进行有关建造师学习培训,乙方应积极参与,因学习培训而引发的所有费用由甲方全额报销。
七、附加条款
1、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职
务行为。
2、乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。
3、本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。
公司挂靠协议书篇4
甲方:
乙方:身份证号码:因乙方需享受养老金及医疗保险等退休待遇,特向甲方申请挂靠劳动关系,甲乙双方达
成如下协议:
一、甲方同意为乙方办理相关挂靠手续,每月为乙方缴纳社保费用,标准为:元/月,该费用由甲方负担直至乙方年满60周岁退休。
二、乙方不去甲方上班,不提供实质劳动,不受甲方管理,甲方无须支付乙方工资、奖金等物质待遇。乙方除因本协议目的而使用甲方名义外,不得对外代表甲方履行任何职务行为。
三、乙方在此期间发生人身意外伤害等,应向第三方主张侵权索赔,甲方不提供乙方工伤待遇。
四、乙方年满60周岁须办理退休手续,甲方尽力配合办理相关手续。之后乙方所有退休待遇均由社保负责,与甲方无涉。鉴于乙方对各地政策尚未统一等具体情况,对乙方能否实现享受苏州的养老、医疗等退休待遇之目的,甲方并无保证义务。
五、乙方在羁旅联系地址:,电话及手机:。前述信息如有变化,应在十日内书面通知甲方。
六、乙方应严格履行本协议,如有违反,甲方保留退工权利,乙方同时应返还甲方为乙方支付的全部社保费用。乙方系由某某某先生推荐,推荐人自愿作为乙方履行本协议的担保人。
七、本协议书签署后生效,一式两份,甲乙双方各持有一份。甲方:乙方:
乙方担保人:
日期:20xx年6月日
公司挂靠协议书篇5
甲方(被挂靠单位):北京辕邦物流有限公司
甲方单位法人:
身份证号码:联系电话:
乙方(车辆所有人):
身份证号码:联系电话:
乙方为适应货运市场发展的需要,请求将车辆挂靠登记在甲方名下,甲方同意乙方请求。为明确有关事宜,双方签订合同如下:
一、挂靠车辆基本情况
乙方挂靠车辆车型为:,发动机号码为:,车牌号为:
二、挂靠车辆所有权、使用权和收益权
乙方车辆以甲方名义进行登记,仅是为了便于营运,登记后的车辆所有权、使用权和收益权仍属于乙方。
三、车辆挂靠期限
乙方车辆挂靠期限:至止。
本合同不属于劳动合同,车辆挂靠期间,乙方及乙方雇佣人员不属甲方职工,不享受甲方职工待遇,与甲方既不存在劳动合同关系,也不存在事实劳动关系。
四、甲方责任
如乙方及其所挂靠的车辆无违规、、违法行为,甲方协助乙方办理车辆检测、买卖过户、保险等相关手续,但应交纳的税费由乙方承担。
五、乙方责任
1、承担与挂靠车辆有关的一切税费及违规罚款。
2、承担所聘请、雇佣的驾驶员等相关人员的一切费用
3、承担因挂靠车辆引起的事故相关责任和事故处理所需费用。
4、承担本合同虽未明确,但与挂靠车辆有关的其他费用。
六、安全管理
1、乙方必须遵守交通法规,参加交通管理部门组织的安全教育,定期对车辆进行保养,按规定接受检测;车辆未经检测或不符合安全行驶规定,甲方有权制止挂靠车辆运行。
2、乙方车辆必须投保机动车交通事故责任保险和第三者责任险,第三者责任险保额不少于50万元,免赔也应投保。如发生交通事故,保险公司理赔不足部分,也由乙方承担,甲方不承担任何责任。
3、车辆挂靠期间,未经甲方同意,乙方不得擅自将车辆改型、改造、转让或变卖,否则,甲方有权收回车辆牌、证,终止挂靠。
七、车辆运行
1、必须遵守交通法规,禁止人货混装或从事违法活动。
2、对挂靠车辆驾驶员违规违法的.职务行为,乙方承担连带责任。
八、其他
1、合同履行期满如乙方车辆继续挂靠,经甲方允许后,挂靠合同另行签订。
2、挂靠车辆如发生营运和交通事故,需要甲方协助处理或按照法律规定甲方应当参与处理的,所需费用均由乙方承担。
九、未尽事宜处理
本合同未尽事宜,按法律法规和甲方后续书面协定执行。
十、合同份数及生效时间
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,甲方盖章、乙方签字后生效。
甲方:乙方(单位法人签字并加盖单位公章):
年月日
公司挂靠协议书篇6
甲方:______________________
乙方:______________________
此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。第一条合同目的
经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。第二条甲方的基本权利和义务权利:
(1)甲方每年向乙方收取人民币_____万元整,作为管理服务费。
(2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之___。
(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。义务:
(1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。
(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。
第三条乙方的基本权利和义务权利:
(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。
(2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。
(3)充分甲方资质,完全自主的开展相关产品经营业务。
(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。
(5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。
义务:
(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
(2)负责解决经营事件,相关经营条件自主负责解决。
(3)认真负责进行经营事件的合法性,对发生的产品问题和违法事件乙方负完全责任。
(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。
(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。
(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。
第四条乙方经营项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。
第五条乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。
第六条乙方应当在合同签订时付清管理服务费。
本合同以签订日期为生效日,有效期一年,一式肆份,甲、乙双方各贰份。
本协议未尽事宜双方另行协商解决。
甲方(盖章):_________________乙方(签字):________________
法定代表人(签字):___________身份证号码:_______________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
公司挂靠协议书篇7
甲方:营业执照:
注册地址:邮政编码:法定代表人:
职务:乙方:身份证号:
此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。
第一条合同目的经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。
第二条甲方的基本权利和义务
权利:(1)甲方向乙方收取工程总造价的,作为管理服务费。
(2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的。
(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议。
义务:(1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。
(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。第三条乙方的基本权利和义务
权利:(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。
(2)享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。
(3)充分利用国安的资质,完全自主的开展相关经营业务。
(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。
(5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。
义务:(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
(2)负责解决经营事件,相关经营条件及施工设备自主负责解决。
(3)认真负责进行施工项目的质量和安全,对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。
(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。
(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。
(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。
第四条乙方实施的工程项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。
第五条乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。
第六条管理费用支付方式:
本合同以签订日期为生效日,有效期一年,一式二份,甲、乙双方各一份。
甲方签字:乙方签字:
甲方盖章:乙方盖章:
年月日
公司挂靠协议书篇8
甲方:______________________
乙方:______________________
此合同本着公平、公正的原则,经双方协商而订立。
第一条合同目的
经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。
第二条甲方的基本权利和义务
权利:
(1)甲方每年向乙方收取人民币_____万元整,作为管理服务费。
(2)乙方利用甲方名义所开发票,则乙方需向甲方缴纳面值金额的百分之___。
(3)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议,本年度管理服务费不予归还。
义务:
(1)甲方在本协议生效之后,只向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。
(2)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。
第三条乙方的基本权利和义务
权利:
(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。
(2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。
(3)充分甲方资质,完全自主的开展相关产品经营业务。
(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。
(5)一切正常利润归乙方所有,不受干涉。
义务:
(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。
(2)负责解决经营事件,相关经营条件自主负责解决。
(3)认真负责进行经营事件的合法性,对发生的产品问题和违法事件乙方负完全责任。
(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。
(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。
(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的项目,乙方需自己提供相关手续证件。
第四条乙方经营项目,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。
第五条乙方在经营活动中,若出现安全事故等重大意外,均有乙方独立承担,甲方不承担一切责任,特此提出免责声明。
第六条乙方应当在合同签订时付清管理服务费。
本合同以签订日期为生效日,有效期一年,一式肆份,甲、乙双方各贰份。
本协议未尽事宜双方另行协商解决。
甲方(盖章):_________________乙方(签字):________________
法定代表人(签字):___________身份证号码:_______________
二、车挂靠公司需要担保人,担保人有风险吗?
担保人可以分为一般担保和连带担保。如果是一般担保,是不需要承担贷款的债务的,通常不会有什么影响。
如果是连带担保的话,担保人对债务承担连带担保责任,要是贷款人还不起,担保人需要承担还款义务。并且在征信上还会出现担保记录,一旦贷款逾期,担保人也会出现信用不良。
三、挂靠行为涉及担保的情况
先提醒你:任何担保都是有风险的
1,协议不为法的内容有效,需要具体看协议内容
2,如果过户到公司名下,一旦公司贷款并出现债务问题,车辆肯定会被认定公司资产而抵债,你会受到损失
3,和第二条相反,如果车辆出现交通事故等问题的,因为车辆在公司名下,公司必须承担连带赔偿责任
四、货车贷款是挂靠公司担保的吗?
不是担保人在车挂靠公司期间需要承担相应的车的风险。比如挂靠车在运行期间发生交通事故,那么车主及担保人都要承担相应的责任。所以本问题的答案是显而易见的。
房地产挂靠合同
在房地产开发中有一种现象,从事房地产开发项目经营活动的实际操作企业,使用另外一家房地产企业的开发资质,这种现行被称为挂靠 。房地产挂靠合同怎么写?以下是小编为大家整理的房地产挂靠合同范文,欢迎参考阅读。房地产挂靠合同范文1
甲方(评估公司):
乙方(估价师):
第一条. 甲、乙双方经协商一致,甲方使用乙方房地产估价师资格证书,乙方将房地产估价师资格证书注册于甲方,并同意签定本合同。
第二条. 乙方在甲方仅为挂靠,乙方不转档案,原则上挂证不挂章。
第三条. 本合同暂定为 年,自甲方收到乙方房地产估价师资格证书起计,到期如需续签,合同另行签订。
第四条. 乙方估价师的挂靠费用为每年 元。乙方将房地产估价师资格证书交于甲方五个工作日内,甲方向乙方一次性支付首年挂靠费用,下一年使用费应在次年对应之日起五个工作日支付。如乙方出具业务报告,另行计酬。
第五条. 本合同期间的乙方注册证书维护所需费用(包括注册费、继续教育学习费以及学习期间的交通住宿费)均由甲方承担。资格证书、注册证书、后续教育证书等由甲方保管。
第六条. 甲方在使用乙方房地产估价师证书期间,有维护其继续有效的义务,因甲方原因造成乙方证书失效,甲方有责任采取措施使乙方证书恢复效力,并负担证书恢复效力前的损失。
第七条. 乙方在甲方挂靠期间自己所做的业务另按估价费用的 %计酬,或者按照双方协定。
第八条. 甲乙双方应遵守行业规则,未经乙方同意,甲方不得自行加盖非乙方出具的评估报告。乙方出具的估价报告,如不涉及回避因素,可以加盖乙方执业印章。
第九条. 挂靠使用期间,甲、乙双方不得无故解除合同。因甲方或乙方原因需解除合同的,一方需提前二个月书面通知对方。因乙方原因需解除合同的,乙方退还甲方已付本年度证书使用费。因甲方原因需解除合同的,乙方不退还甲方已付本年度证书使用费。
第十一条. 如甲、乙双方合同关系解除,乙方的房地产估价师注册证需变更,甲方应协助乙方办理变更手续,由甲方将乙方资格证书退还乙方,不得人为设置障碍。
第十二条.本合同一式贰份,甲乙双方各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房地产挂靠合同范文2
甲方:
地址:
法定代表人:
乙方:
身份证号码:
因公司发展需要,为充实我们公司专业技术人才,经过真诚友好协商,甲方同意聘用乙方,双方达成如下聘用条款:
一、 聘用条件要求、聘用期及聘用工资
1、聘用的条件要求:具有注册房地产估价师挂靠合同所要求的资格,完全符合注册条件,满足继续教育学时要求,提供符合转注册要求的相关资料。
2、甲方聘用乙方的期限为年,即从甲方注册成功之日(以注册房地产估价师注册证时间为准)起计算。聘用工资为税后人民币元/年(大写),工资按年支付,协议签定后,乙方将房地产估价师资格证书原件和注册所需材料扫描件交与甲方,注册成功(以中国房地产估价师协会公告日为准)3个工作日内甲方一次性支付乙方工资。
二、甲方权利与义务
1、协议有效期内,甲方仅有权使用乙方的注册资格申报甲方公司的企业资质及年检,办理乙方证书变更注册、续期注册、执业年检、工作业绩资料申报、继续教育、业务培训等相关手续,并承担其中的一切费用。
2、甲方使用乙方的执业证书期间,不得涂改,倒卖,出租,或者其他形式非法转让注册证书执业印章以及其他法律规定规章禁止的其他行为。甲方在经营活动中,若出现一切意外,均有甲方独立承担,乙方不承担一切责任,特此提出免责声明。
3、协议有效期内,甲方负责乙方每年的继续教育报名及学习费用;必须乙方本人到场学习的,往返差旅食宿费由甲方负责。
4、甲方在达成聘任意向后,将聘用合同邮寄给乙方。乙方在收到聘用合同后,将毕业证、身份证复印件、房地产估价师资格证等文件邮寄给甲方,甲方在收到证件原件后三日内,支付乙方元定金,以转帐形式支付。如注册成功,定金在聘用工资中扣除,如未成功注册,参照本协议第二项第6款规定处理。甲方应妥善保管乙方的注册证书及其他有关资料。毕业证书原件等资料应在注册成功十日内返回后立即返还给乙方,执业证件待合同期结束后返还。
5、协议有效期内,甲方办理资质年检及建设行政主管部门检查等工作时,如需要乙方配合,应提前5天通知乙方,并承担乙方为此所产生的一切费用。
6、甲方负责办理注册手续,如属甲方原因注册不成功,甲方5日内将收到的证书等原件返还乙方,且乙方不退还定金,合同失效。属乙方资料或其他原因至使甲方注册成功后不能通过年检或审查的,乙方以转账形式全额返还甲方所付金额,合同失效。
建筑挂靠单位和挂靠人签订的协议有效吗
法律主观:1.如果挂靠人以自己的名义签订转包合同与购销合同,求被挂靠单位不承担合同责任。2.如果挂靠人以被挂靠单位的名义将签订转包合同与购销合同的,原则上由被挂靠单位承担合同责任,但实际施工人或者材料设备供应商签订合同时明知挂靠的事实,并起诉要求挂靠人承担合同责任的,由挂靠人承担责任。
法律客观:
《中华人民共和国民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。《中华人民共和国民法典》第七百九十三条建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。
挂靠合同协议书
挂靠合同协议书模板1 甲方: 机械工程系 (单位或部门名称)乙方: 三维数字化设计与制造协会 (学生协会名称)
为加强协会深入开展思想政治教育工作,切实发挥学生协会组织在校园文化建设中的重要作用,根据学生协会专业特性及发展需要与我校相关部门、系基本符合的准则进行协会挂靠。经双方协商一致,甲方愿意与乙方确立挂靠关系,为乙方提供支持、给予指导,促进乙方更好地发展。为了明确双方的权利与义务,特制定本协议:
第一条 乙方签订本协议后性质上仍属于校协会,享受校协会一切权利和义务,仍为河南机电高等专科学校协会(以下简称协会)的会员单位。
第二条 甲方在签订本协议后应为乙方举办的各类活动优先给予活动场地、专业技能设施设备、活动资金和师资力量等方面的支持,帮助其更好的发展。
第三条 协会和甲方对乙方实行双重管理;甲方享有对于学生协会的组织人事、考核考评方面的监管权,对学生协会活动有否定权,有权对违反活动要求的协会负责人按照《河南机电高等专科学校协会管理条例》》进行处罚。
第四条 乙方开展活动时,甲乙双方应遵循以下约定:
(一) 乙方经校方立项的重点活动,由协会和甲方共同审批并监督实施,所需活动场地、活动经费由甲方、乙方、协会等多方面协商后共同解决。
(二) 乙方开展的重点活动(协会文化节、科技文化节等大型的活动)的优先审批权为甲方所有,一般活动审批表应一式四份,一份留存甲方,一份上交校协会联做活动监督及存档使用,另外两份上交相关单位。
(三) 乙方举办的各类活动主办单位应注明校团委、甲方、乙方的字样(甲方应在乙方前)。
第五条 乙方换届选举时,甲方对于乙方的主要负责人的候选人具有优先推荐权及建议权。
第六条 甲方对于有关于乙方的各项评优评奖工作具有优先审核权。
第七条 乙方做出的各种成绩或所获得的任何荣誉可作为甲方的工作业绩。
第八条 甲乙任何一方需要终止本协议时,应及时上报机械系并说明原因,经机械系和协会与甲乙双方协商一致,经正式公告后,本协议自动失效,甲乙双方解除挂靠关系。
第九条 本协议一式三份,甲乙双方各留一份,校团委留一份;经甲方及协会及乙方负责人签字盖章后于签订之日起生效。
第十条 其他未尽事宜,由甲乙双方与机械系、协会协商解决。
甲方(部门(系)主管领导意见): 乙方(意见): (签名或盖章): (会长签名或签章):
年 月 日 年 月 日
共青团河南机电高等专科学校委员会
20××年9月
挂靠合同协议书模板2
合同编号:
挂靠经营合同书
甲方:
地址:
法定代表人:
乙方: 身份证号码:
基于平等互利、优势互补的原则,按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定,甲方决定将授权于乙方以甲方名义对外签署合同。为明确双方权利义务关系,经双方友好协商达成如下合同条款,以资共同信守:
第一条 挂靠经营项目
乙方以甲方名义与 公司签订《 合同》,该合同涉及项目 。
第二条 挂靠经营方式
1、乙方以甲方的名义独自组建经营团队并以甲方的名义对外开展经营活动;
2、甲方就乙方经营项目建立独立的财务会计台账;
3、乙方以甲方名义经营项目设立一个单独的银行账户,甲方对该项目经营中所有资金往来进行管理;
4、乙方对经营项目拥有所有的决策权;
5、乙方向甲方交纳挂靠经营管理费;
6、乙方经营项目在经营中所产生的债权债务(包括应纳税费)、人事纠纷、安全事故及人员伤亡等,概由乙方享有与承担;如因非甲方原因导致甲方遭受损失,包括但不限于司法追诉、行政处罚,乙方应承担给甲方带来的损失,包括但不限于维护自身权益的律师费、诉讼费。
第三条 挂靠经营期限
经双方商定,本次挂靠经营期限为 年,自 年 月 日起至 年 月 日止。
挂靠期满,如乙方在挂靠期内以甲方名义订立的合同尚未履行完毕的,乙方应另行与甲方协商签订补充协议。
第四条 挂靠经营管理费用
乙方按月向甲方交纳挂靠经营管理费,无论乙方盈亏与否,乙方每月向甲方交纳管理费人民币 元。但是,起始和结束月度不足一个月的,则当月的管理费按当月管理费金额除以当月天数再乘以实际应纳管理费天数计算交纳。
乙方每月10日前向甲方交纳上一月度的管理费。挂靠经营期限最后一月的管理费在甲乙双方办理了挂靠经营项目结算后10日内由乙方支付甲方。
第五条 专用账户的管理与使用
甲乙双方在甲方选定的银行以甲方名义设立一个专用账户,对乙方挂靠经营项目中所有资金往来进行管理。
在开立上述专用账户的'银行预留甲乙双方印鉴,但乙方对上述专用账户拥有完全的管理和使用权,在乙方需要时,甲方应配合乙方从该专用账户中提取或(和)划转任何金额的资金;如乙方拖延支付挂靠管理费或因非甲方原因导致甲方损失的,甲方有权在书面函告乙方后,从该账户划转资金,乙方应无条件配合。
第六条 甲方与乙方经营团队的关系
本合同项下挂靠经营项目的经营团队由乙方自行组建,乙方以甲方名义与聘用人员签订劳动合同。在劳动合同中约定的工资报酬、保险福利等由乙方支付。
乙方聘用的人员解除劳动关系、人员伤亡时,由乙方依法给予劳动者补偿及赔偿。
如果乙方经营团队人员因与甲方存在劳动合同关系而与甲方发生劳动合同纠纷时,其所产生的任何法律责任最后均由乙方承担。
第七条 财务会计
甲方就乙方挂靠经营项目建立独立的财务会计台账,在该台账中,乙方应支出的费用为:1、支付《 合同》中约定的相关费用;2、乙方聘用人员工资(包括奖金、加班费)、保险费(法律法规规定的应有用人单位交纳的保险);3、乙方经营中产生的差旅费;4、乙方经营中应交纳的营业税和(或)抵扣后(如有)的增值税;5、本合同第四条约定的支付给甲方的挂靠经营管理费;6、依法
应给予其聘用人员解除劳动合同、人员伤亡时的补偿金及赔偿金。
本条上述乙方应支出的费用经乙方书面申报确认后可列入财务会计账目。
除本条上述乙方应支出的费用外,甲方应将结算后的剩余部分全部给付给乙方。
第八条 双方的权利义务
一、甲方的权利义务
1、甲方有权向乙方收取本合同约定之挂靠经营管理费;
2、甲方有权监督乙方合法经营,但不得参与和干预乙方的经营管理;
3、甲方协助乙方与其聘用的人员签订劳动合同,并按劳动合同的约定为乙方聘用人员办理社会保险等。
4、乙方在以甲方名义挂靠经营时,因经营行为与第三人发生法律纠纷的,甲方应当给予协助(包括但不限于在诉讼、仲裁等文书上盖章)解决,但因纠纷产生的一切法律后果由乙方承担
二、乙方的权利义务
1、乙方有权要求甲方提供在经营活动中所需印章、发票及资料等;
2、经营上实行内部独立核算,自负盈亏;
3、按本合同第四条的约定向甲方支付挂靠经营管理费;
4、乙方在经营活动中应遵纪守法,维护甲方企业形象,否则,给甲方造成损失的,应赔偿甲方损失;
5、乙方挂靠经营期间,因乙方经营所产生的税费由乙方承担。
第九条 合同的变更、解除或终止
1、本合同生效后即具有法律约束力,甲乙双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面合同,在新的书面合同未达成之前,本合同依然有效。
2、由于不可抗力的原因使本合同无法无法履行时,经甲乙双方协商一致,可以变更或解除本合同。
第十条 违约责任
本合同期内,任何一方因违约造成对方损失的,违约方应当赔偿守约方因此受到的全部损失,并支付违约金 。
第十一条 其它
1、本合同如有未尽事宜,可由双方签订补充合同予以明确。
2、在执行本合同过程中双方如有争议的,应友好协商解决;如协商不成,可向人民法院提起诉讼。
3、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字(盖章)后,即发生法律效力。
甲方: 乙方: 法定代表人/授权代表人:
时间: 时间:
挂靠合同协议书模板3
甲方(管理方):
法定代表人及身份证号:
乙方(挂靠方):
法定代表人及身份证号:
为了进一步深化企业改革,发挥甲方(管理方)的宏观调控职能,增强企
业活力,提高企业的经济效益,甲方(管理方)经与乙方(挂靠方)充分协商,一致同意就乙方挂靠在甲方公司下的有关事宜签订以下协议书:
一、工程概况
工程名称:
工程造价: 元整(¥: 元)
工程地点:
二、经营管理
1 甲方同意乙方挂靠在甲方公司下进行 建筑工程的经营,乙方挂靠期间以甲方项目经理部名义自主经营、独立核算、自负盈亏。工程任务自行承揽。
2 挂靠期间因乙方以甲方的名义承建工程项目,所以甲方有责任对工程负责,凡以甲方名义签订的施工协议,乙方必须无条件执行甲方与建设方签订的施工协议条款及本工程相关的其他协议。
3 挂靠期间乙方实行大包干施工,包质量,包工期,包安全,包材料采购,包人员与施工组织。施工期间乙方必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工。
4 甲方向乙方提供承接工程任务的公司资质,向乙方提供工程报建所需要的有关资料,协助乙方办理工程协议签订和办理工程开发,凡须由施工单位负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方负责。甲方同时协助乙方办理收付工程款和协助协调与工程管理部门以及建设方的关系。甲方为乙方提供“ 公司 工程项目部”印鉴壹枚,用于工程资料。本工程竣工验收合格后,乙方应将该印鉴交还甲方。乙方承诺该印鉴仅用于该工程资料。乙方不得使用该印鉴对外出具财务手续,不得使用该印鉴对外出具债务凭证。若因使用该印鉴对外出具财务手续或债务凭证所引起的经济纠纷和法律赔偿责任由乙方担。
5 甲方有权对正在施工的工程项目和施工地盘进行的监督指导。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令停工整顿。
6 乙方挂靠甲方下经营期间,对所属施工队的管理必须严格执行计划生育管理规定和有关综合治理的管理条例;严格按照规定用工,依法办理所聘员工各种手续,特殊工程要持证上岗。
7 为规范施工现场的管理,乙方挂靠经营期间必须配备足够的工程管理人员,即项目经理、中初级工程技术人员若干人以及施工员、质安员、材料员、电工、起重工、电焊工、架子工等特种工,施工现场要配足持证上岗的管理人员。
三、财务管理
本工程建设资金管理采取通过甲方的基本帐户以银行转帐的方式,乙方在本工程施工中发生的停工、返工和拖欠人工工资、发生工伤事故以及拖欠材料款所引起的一切经济纠纷,概由乙方负责。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于解决和处理上述问题,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济与社会损失,并追究乙方法律责任。
四、税、费管理
本工程在乙方施工中实行乙方全额包干缴纳本项目所涉及的一切税和费,乙方必须执行国家和行业以及当地行政部门和税务部门的相关税、费缴纳规定,乙方必须合法经营,及时照章纳税。缴纳税、费的主体为甲方、乙方承担税、费缴纳的全部款项。否则,甲方有权扣留乙方建设资金用于补缴税、费,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。
五、管理费及履约风险金收取
1 本工程乙方向甲方缴纳合同总价款 %的管理费。管理费共计人民币(大写): 元整(¥: 元),每次建设方拨款到账交纳当期管理费,管理费按每次拨款到账金额的 %收取,当拨款达到工程款总价款的85%时,乙方必须在20日内提供已完成工程价款的税、费发票,否则甲方有权扣留乙方建设资金。逾期提供视为乙方违约,按拖欠时间每日计罚已完成工程价款的 %滞纳金。
2 合同签订之日乙方向甲方缴纳履约风险保证金(大写): (¥: 元)。乙方在履行完本协议全部条款和合同约定条款后甲方15日内全部返还乙方。
六、安全责任
本工程在乙方施工中实行乙方负责项目全部安全责任,乙方必须执行国家和行业以及当地行政安全管理部门相关规定,在保障一切安全的条件下实施本工程项目。本工程在实施中所发生的一切安全事故,以及引起的经济赔偿、民事诉讼和刑事责任,概由乙方承担全部责任。否则,甲方有权扣留乙方建设资金或乙方向甲方缴纳履约风险保证金用于工程质量事故处理,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。
七、工程质量
本工程在乙方施工中实行乙方负责本工程全部质量责任,乙方必须执行国家和行业以及当地工程质量管理部门的相关规定,达到工程质量合格要求,承担质保期的缺陷责任和质量返工等责任,本工程所发生的一切质量责任事故概由乙方负责,因质量事故引起的经济赔偿和民事诉讼、刑事责任由乙方全部承担。否则,甲方有权扣留乙方建设资金或乙方向甲方缴纳履约风险保证金用于工程质量事故处理,同时用于赔偿由此给甲方和其他方造成的经济和社会损失,并追究乙方法律责任。
八、甲方权利
本工程所有招投标文件原件、中标通知书原件、备案原件、施工合同原件、竣工验收报告原件、竣工备案书原件以及施工各类签证原件等文体和电子文档资料,全部交由甲方存档备查。甲方有权对正在施工的工程项目和施工过程进行全方位的管理和指导,不
定期进行巡视抽查,发现不规范问题乙方必须无条件接受甲方的整改建议。对发现有违反质安操作规程施工的或发现有质安隐患的,甲方有权责令乙方停工整顿。对不服从管理建议的视为蓄意损害甲方企业信誉,甲方有权更换施工队伍并扣留乙方向甲方缴纳履约风险保证金,乙方不得有异议。
九、乙方对本工程协议外产生的全部民事和刑事纠纷承担全部法律责任。
十、甲乙双方对本协议产生纠纷,双方可协商解决,解决不了,双方可向对本工程有管辖权的人民法院提起诉讼。 十一、本协议一式肆份,甲、乙双方各执两份,双方签名盖章且乙方交齐风险保证金后生效。双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。
甲方: (盖章) 乙方: (盖章)
代表: (签字或盖章) 代表: (签字或盖章)
联系方式: 联系方式:
协议订立地点:
协议订立时间: 年 月 日
挂靠合同协议书模板4
拟稿人:何紫萱
甲方(管理方):
乙方(挂靠方):
根据《中华人民共和国合同法》,就乙方挂靠借用甲方企业资质证件从事经营管理活动事宜,双方经平等协商一致达成如下协议:
一、协议有效期暂定为 。
二、甲方向乙方提供承接工程项目或招投标所需的甲方资质证件,包括甲方营业执照、建筑业企业资质证书(市政二级、管道二级)、安全生产许可证、组织机构代码证、税务登记证、开户证明等加盖公章资质证件复印件,必要时提供以上证书原件。
三、甲方可根据实际情况协助乙方办理工程项目招投标的相关工作,乙方所办理的工程项目招投标文件,需复印一份交甲方建档、备案。须由投标方负责交缴的费用和资料等有关费用均由乙方自行负责。
四、乙方向甲方借用资质前,乙方必须按照工程项目合同总价或投标总价的 %向甲方缴纳风险保证金,保证金的处理如下:
1、乙方借用甲方资质承接工程项目后,风险保证金将转作为乙方支付甲方的项目管理费;
2、乙方借用甲方资质参与工程项目投标,若乙方中标,风险保证金将转作为乙方支付甲方的项目管理费;若不能中标,甲方按每个工程 元标准扣除资质借用费后退还乙方剩余保证金(若需要甲方制作标书,则乙方按照每个项目 元的标准支付制作费);
3、挂靠期间乙方发生任何违法违规或违反本协议行为的;
4、乙方未经甲方允许,擅自将资质用作协议以外活动的;
5、发生其他有损甲方信誉的行为给甲方造成企业名誉损失或经济损失时,除甲方有权扣罚风险保证金外,乙方还应承担一切经济与法律责任。
6、风险保证金不计利息。
五、需要甲方委派人员为乙方协助办理挂靠相关事务,其甲方委派人员的的食、住、行等费用全部由乙方负责。
六、招标文件规定需要甲方委派建造师等人员到场的,甲方收取乙方人员
出场费省内 元/次、省外 元/次;需要甲方法人代表到场的,甲方收取乙方法人代表出场费 省内 元/次、省外 元/次。
七、甲方提供的建造师证书一旦押证或建设主管部门上网公示建造师在建工程,其建造师证的使用期按投标工期为准。超过工期,建造师证仍在使用或公示中,甲方收取乙方建造师证延期使用费 元/天。
八、在投标过程中,乙方如有与其他公司进行串标、卖标行为,甲方将对乙方处以50000元罚款,并没收投标保证金,立即终止本协议,并在互联网上公告。
九、乙方以自己或甲方名义进行工程项目投标的过程中,乙方采取组织多家企业共同投标,且不能保证以甲方为主体时,甲方有权选择自行投标或与其他单位合作参与本工程及其他工程投标,其乙方所发生的一切费用由乙方承担,甲方有权扣罚风险保证金,本协议终止。
十、乙方在工程项目施工期间,必须自觉维护甲方的企业信誉,严格按照国家现行的施工技术规范和验收标准以及施工图纸进行施工,确保工程质量,安全施工,文明施工和按期完工,如发生质安事故或逾期交工等,一切经济损失以及建设方对上述问题追究甲方的一切责任均由乙方承担,需追究刑事责任的,也由乙方承担责任。
十一、由乙方施工的工程,其工程的保修由乙方自行负责,直至工程合同责任免除为止。
十二、本协议结束,双方债权债务结清以及乙方结清以挂靠单位名义在外的债务后自动失效。
十三、本协议一式贰份,双方各执壹份。
十四、本协议未尽事宜双方另行协商解决。协商不成时,任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
地址: 地址:
电话/传真: 电话/传真:
开户行、账号:
年 月 日 年 月 日
挂靠合同协议书模板5
甲 方: 营业执照:
注册地址:
法定代表人:
乙 方:
身份证:
双方根据中华人民共和国有关法律、法规之规定,在合法自愿基础上,经协商签订本合同,以资共同遵守。
第一条 合同目的
为了有效利用资源,达到双方共赢的局面。经双方协商,一致同意乙方挂靠在甲方企业之下,从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时,甲乙双方订立本合同,明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项。
第二条 甲方的基本权利和义务
1、甲方的权利:
(1)甲方向乙方收取其营业额___%,作为操作管理服务费。
(2)如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为,甲方有权单方面终止本协议。
2、甲方的义务:
(1)甲方在本协议生效之后,应向乙方提供相关经营业务所需的手续证件和经营许可。
(2)甲方在本协议生效之后,应向乙方提供经营所需的银行帐户和相关财务支持和票据支持。
(3)对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。
第三条乙方的基本权利和义务
1、乙方的权利:
(1)乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现,若有问题可以随时向甲方提出意见。
(2)享受甲方所提供的经营所需资质及经营许可。
(3)充分利用甲方的资质,完全自主的开展相关产品经营业务。
(4)经营上实行内部独立核算,自负盈亏。
(5)乙方经营所得的一切合法的利润归乙方所有,不受任何干涉。
2、乙方的义务:
(1)在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方相关的规章制度。
(2)自主负责解决经营过程中发生的事件,相关经营条件及经营设备投资由乙方自主负责解决。
(3)认真负责进行经营活动,确保质量和安全,对经营过程中因乙方原因发生的质量问题和经济纠纷乙方负完全责任。
(4)维护甲方的信誉和形象,不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情,若发生此类事件,则甲方有权追究乙方的法律责任,并要求进行相关经济赔偿和处罚。
(5)按时足额向甲方缴纳管理服务费。
(6)乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围,如超出甲方经营许可证范围的
项目,乙方需要经营的需自己办理相关手续,提供相关证件。
第四条乙方在其经营过程中,其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由甲、乙方协商办理。
第五条管理服务费支付方法
_____________________________________
第六条联合声明
(1)甲乙双方仅是挂靠经营关系,双方具有独立的经营地位,不存在内部管理关系。
甲方同意讲上述银行帐户交由乙方使用,同时声明该帐户一切资金均为甲方自带的经营资金,乙方资金收益均为乙方经营所得,甲方不得主张任何权利。
(2)甲乙双方认同本合同为经济协作合同,一切争议为民事争议。
第七条纠纷解决方法
执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,按( )项处理:
(1)由 仲裁委员会仲裁。
(2)向 人民法院起诉。
第八条其他事项
本合同以签订日期为生效日,有效期1年,正本一式两份,甲、乙双方各一份。
甲方签字: _________ 乙方签字: _________
甲方盖章: _________ 乙方盖章: _________
_____年____月____日 ____年____月____日
挂靠人和被挂靠人挂靠合同的效力
法律主观:挂靠人与被挂靠人之间引起纠纷的主要原因是拖欠工程价款或者管理费,即因被挂靠人拖欠挂靠人的工程价款、被挂靠人拖欠挂靠人的管理费/承包费等而发生。因为在挂靠中,挂靠人通常是以被挂靠人名义与发包人发生 工程款 交付结算关系,发包人先把工程款拨付到被挂靠人名下,再由挂靠人到被挂靠人处领取,这样被挂靠人掌握了工程款的主动权,而挂靠人处于被动地位,因被挂靠人不按双方之间的协议支付工程款引起纠纷。另外一类纠纷是追偿权纠纷,因为在 挂靠合同 中往往会约定,若因挂靠人的过错导致被挂靠人受损的(包括但不限于向建设单位、材料设备供应商、雇用人员支付 违约金 、 赔偿金 等),被挂靠人可以在承担相关责任后向挂靠人追偿,即基于挂靠合同关系,被挂靠人行使追偿权而发生的纠纷。那么,该类纠纷产生的 合同法 律关系的效力如何呢?根据前述《 建筑法 》第26条第(2)款、《建设工程质量管理条例》第25条第(2)款规定可知,法律 法规 明确否定了挂靠行为的合法性。据此,挂靠双方当事人签订的 挂靠协议 因其违反了法律法规的强制性规定而归于无效。对于无效的合同,合同法规定对因 无效合同 而取得的非法利益应予没收。所以,对被挂靠人取得的管理费等应依法被没收。 然而,虽然挂靠 合同无效 ,但对于被挂靠人拖欠挂靠人工程价款的情形(实际上涉及到的建设 工程施工合同 也是无效的,后面会谈到。),应区分为两种情况来处理,一是如果工程竣工验收合格的,挂靠人要求被挂靠人支付工程价款的,应予支持;二是如果工程竣工验收未合格的,挂靠人要求被挂靠人支付工程价款的,不予支持。为什么要按以上两种情况来区别对待处理呢?最高人民法院《关于审理 建设工程施工合同纠纷 案件适用法律问题的解释》第2条规定,“建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持。”第3条第1款第(二)项规定,“修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。”以上两条规定了 建设工程合同 无效的前提下,对于承包人要求支付工程价款的,分为两种情形处理:一是工程竣工验收合格的应予支持,二是工程竣工验收不合格的不予支持。这两条规定实际上淡化了 合同的效力 ,即不以合同是否有效为依据,而是以工程竣工验收是否合格为依据,验收合格的就予以支持,验收不合格的就不予以支持。虽然这两条规定的是发包人与承包人之间的关系,但其对挂靠人与被挂靠人之间也应当是适用的。
法律客观:
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第一条 建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定,认定无效: (一)承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的; (二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的; (三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》第七条 缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同,发包人请求出借方与借用方对建设工程质量不合格等因出借资质造成的损失承担连带赔偿责任的,人民法院应予支持。
展开全文阅读
下一篇
返回列表